Счет-договор: скачайте образец бланка для заполнения в Excel и PDF. Договор на поставку товара и оказание услуг образец

Договор поставки товара - образец 2018 года. Договор-образец.ру

Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.

ДОГОВОР ПОСТАВКИ ТОВАРА №

г.

«» г.

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю продукцию, именуемую далее – Товары, на условиях поставки, согласованных Сторонами в настоящем Договоре и в Спецификациях к нему, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товары в установленных настоящим Договором и Спецификациях порядке, формах, размерах и сроках.

1.2. Спецификации должны содержать данные о количестве Товаров, сроках поставки, ассортименте, качестве, цене, способе поставки, порядке возмещения транспортных расходов, о размере предоплаты за Товары, а также реквизиты грузополучателей Товаров и другую необходимую информацию по согласованию Сторон.

1.3. Каждая поставка Товаров оформляется отдельной Спецификацией на основании заявок, представленных Покупателем. Поставщик обязан рассмотреть представленную Покупателем заявку и сообщить о возможности, объемах и сроках ее удовлетворения в течение рабочих дней с даты ее получения.

1.4. Поставка Товаров осуществляется Поставщиком в течение срока действия Договора отдельными партиями согласно согласованной Спецификации, при условии выполнения Покупателем п.7.5 настоящего Договора.

2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1. Качество и комплектность поставляемых Товаров должны соответствовать необходимым техническим условиям, требованиям нормативно-технической документации, указанной в Спецификации, применительно к каждому из Товаров.

2.2. Паспорт на изделие, сертификат соответствия выдается Поставщиком на каждую поставку на каждый вид Товара. Поставщик обязан предоставить на поставленный Товар всю необходимую документацию, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. В Спецификации указываются ГОСТ, ТУ.

2.4. На Товар устанавливается гарантийный срок – месяцев с момента получения Товара Покупателем (Грузополучателем).

2.5. В случае обнаружения Покупателем (Грузополучателем) неисправности продукции в период гарантийного срока Покупатель направляет в адрес Поставщика уведомление, в котором указывает характер возникшей неисправности.

2.6. Поставщик в течение календарных дней с момента получения уведомления направляет своего представителя для установления причин неисправности и наличия гарантийного случая.

2.7. Гарантийный ремонт проводится в течение месяц(ев) с момента установления наличия гарантийного случая.

2.8. Во всем остальном, что не установлено настоящим Договором при обнаружении неисправности продукции в течение гарантийного срока, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

3. КОЛИЧЕСТВО И АССОРТИМЕНТ

3.1. Количество и ассортимент поставляемых по настоящему Договору Товаров, а также единицы их измерения согласовываются Сторонами в соответствующей Спецификации.

4. ТАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

4.1. Товар, не требующий упаковки, Поставщик отгружает без ее применения.

4.2. В случае если тара является невозвратной, то ее стоимость входит в стоимость Товара.

5. СРОКИ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

5.1 Срок поставки каждой партии (период поставки) Товаров указывается в Спецификации применительно к каждой партии Товаров. С письменного согласия Покупателя допускается досрочная поставка Товаров.

5.2. Датой поставки (отгрузки) Товаров считается дата проставления штемпеля на железнодорожных накладных или товарно-транспортных накладных (печати, даты и подписи уполномоченного представителя Покупателя) о получении Товаров Покупателю (грузополучателю).

5.3. Право собственности на Товары, а также риск случайного повреждения, гибели Товара переходит от Поставщика к Покупателю с даты поставки Товара Покупателю.

5.4. Товары считаются поставленными в надлежащий срок при соблюдении сроков поставки, указанных в Спецификации, а также при выполнении Покупателем п.7.5 настоящего договора.

5.5. Поставка Товара осуществляется Поставщиком за счет Покупателя.

5.6. Поставка Товаров осуществляется по отгрузочным реквизитам Покупателя либо по отгрузочным реквизитам грузополучателей Товаров, указанных в Спецификации.

6. ПРИЕМКА ТОВАРОВ ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ

6.1. Покупатель обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товаров, поставленных на условиях и в соответствии с настоящим Договором.

6.2. В случае обнаружения Покупателем при приемке Товара повреждения тары, упаковки, нарушения пломбировки, повреждения контейнера, представитель Покупателя обязан составить акт с участием представителя Поставщика.

6.3. Принятие Товара должно быть осуществлено согласно требованиям действующего законодательства РФ.

7. ЦЕНА ТОВАРА, ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

7.1. Цены на Товар устанавливаются в рублях Российской Федерации и определяются в Спецификациях, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

7.2. Общая цена Договора состоит из суммы итоговых стоимостей партий Товаров по Спецификациям, которые являются неотъемлемой частью Договора, и суммы расходов Поставщика, подлежащих возмещению Покупателем.

7.3. Возмещение транспортных расходов, понесенных Поставщиком, осуществляется Покупателем на основании выставленных Поставщиком счетов и копий документов, подтверждающих стоимость перевозки и связанных с ней услуг Перевозчика, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, если иной порядок не согласован Сторонами дополнительно.

7.4. Оплата по Договору осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение банковских дней с момента подписания Сторонами соответствующей Спецификации.

7.5. По соглашению Сторон допускается оплата Товара в ином порядке, установленном в Спецификации и/или предусмотренном законодательством РФ.

7.6. При возникновении встречных требований, Стороны вправе произвести их зачет.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. При просрочке оплаты Товара, либо поставки Товара согласно условиям настоящего Договора виновная Сторона уплачивает пени из расчета % от стоимости недопоставленной, неоплаченной продукции, за каждый день просрочки, но не более % от общей цены Договора. При этом право на их получение возникает у Стороны после выставления письменной претензии с расчетом суммы пени и признания их виновной Стороной, либо вынесения судебного решения о присуждении пени, если претензии не выставлялись или виновной Стороной признаны не были.

8.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору, освобождается от ответственности в случае наступления форс-мажорных обстоятельств:

8.2.1. Если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, например таких как: стихийные и экологические бедствия, забастовки, военные действия, аварии на транспорте и производстве, эпидемии и эпизоотии, карантины, акты органов государственной власти и органов местного самоуправления.

8.2.2. Если Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, не известит другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств в -дневный срок, такая Сторона несет ответственность за нарушение своих обязательств в соответствии с настоящим Договором.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами первой Спецификации и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

9.2. Настоящий Договор может быть досрочно прекращен в следующих случаях:

по соглашению Сторон путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Договору;
односторонний отказ возможен по требованию одной из Сторон при существенном нарушении настоящего Договора другой Стороной;
в иных случаях, установленных действующим законодательством РФ или настоящим Договором.

При расторжении настоящего Договора инициативная Сторона должна письменно уведомить другую Сторону о предстоящем расторжении не менее чем за календарных дней до даты расторжения настоящего Договора, за исключением, когда Покупатель не перечислил предоплату на расчетный счет Поставщика согласно п.7.5 настоящего Договора. В этом случае Поставщик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив Покупателю уведомление о расторжении настоящего Договора. При одностороннем расторжении Договора дополнительное соглашение о расторжении Договора составляться и подписываться не будет. Договор будет считаться расторгнутым с момента получения Покупателем уведомления о расторжении настоящего Договора.

9.3.В случае прекращения деятельности одной из Сторон в результате реорганизации – ее права, обязанности и ответственность по настоящему Договору переходят к ее правопреемникам в случае согласия другой Стороны. Если такого согласия не будет, настоящий Договор считается досрочно расторгнутым по соглашению Сторон.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ СТОРОНАМИ

10.1. Споры, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего Договора, рассматриваются, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика, с соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка урегулирования (срок рассмотрения заявленной претензии – календарных дней).

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Вся информация, полученная Сторонами в рамках настоящего Договора, включая информацию о финансовом положении Сторон, считается конфиденциальной и не подлежит разглашению или передачи третьим лицам, как в период действия настоящего Договора, так и по окончании его действия в течение пяти лет.

11.2. В случае изменении реквизитов, Стороны обязуются письменно извещать друг друга о таких изменениях в -дневный срок. В противном случае сообщения, переданные по последнему известному адресу, считаются переданными надлежащим образом.

11.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

11.4. После подписания настоящего Договора все предшествующие переговоры и вся переписка, относящаяся к нему, теряют свою силу.

11.5. Договор и спецификации к нему, документы, переданные средствами факсимильной связи, имеют юридическую силу, оригиналы направляются по почте в течение календарных дней с даты передачи средствами факсимильной связи.

11.6. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и вступают в силу после подписания обеими Сторонами.

11.7. Настоящий Договор подписывается в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному оригиналу для каждой из Сторон.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик

Юридический адрес:
Почтовый адрес:
Телефон/факс:
ИНН/КПП:
Расчетный счет:
Банк:
Корреспондентский счет:
БИК:
Подпись:

Покупатель

Юридический адрес:
Почтовый адрес:
Телефон/факс:
ИНН/КПП:
Расчетный счет:

Банк:
Корреспондентский счет:
БИК:
Подпись:

Документы, которые также Вас могут заинтересовать:

dogovor-obrazets.ru

Счет-договор на поставку товара и оказание услуг: образец бланка для бесплатного скачивания в Excel, PDF

Счет-договор – это документ, объединяющий счет и договор в одной письменной форме. Основным плюсом счета-договора является простота и краткость содержания, при которых вы экономите время и деньги на согласовании и документообороте. Такая форма наиболее востребована при разовых покупках или оказаниях услуг с небольшими материальными рисками. Этот документ не является первичным, в то же время имеет полную юридическую силу. Если же оказание услуг или товарные поставки будут носить постоянный характер, тогда целесообразно составлять полноценный договор с прописыванием всей ответственности сторон.

Счет-договор чаще всего подписывается исполнителем в единственном числе, но может быть подписан и двумя сторонами.

Данный формат документа особенно популярен у представителей малого и среднего бизнеса.

Как заполнять счет-договор.

В документе необходимо отразить следующую информацию:

В части счета необходимо указать:

Номер и дата счета-договора
Наименование, ИНН, КПП (при наличии), юридический адрес, банковские реквизиты поставщика
Наименование или ФИО, адрес и другие реквизиты заказчика
Информация о товарах / услугах
НДС

В части договора необходимо указать:

Предмет и время действия договора
Порядок и сроки оплаты счета
Порядок и сроки поставки товаров или оказания услуг
Порядок сдачи и приёмки товаров / услуг
Порядок предоставления первичных документов
Подпись генерального директора и главного бухгалтера поставщика и печать

Передумали заморачиваться со скачкой шаблонов документов онлайн?

С сервисом КУБ вы можете сэкономить 29 минут на выставление документов без единой ошибки, и это далеко не всё. Получите КУБ — онлайн сервис по автоматизации выставления счетов и других документов.

Образец бланка счета-договора 2017 года

Предлагаем бесплатно скачать образец счета-договора на оказание услуг / поставку товаров.

Бланк счета-договора поставки товара в Excel.
Бланк счета-договора поставки товара в PDF.
Бланк счета-договора оказания услуг в Excel.
Бланк счета-договора оказания услуг в PDF.

Заполняйте счет-договор и другие документы быстро и без ошибок – начните пользоваться сервисом КУБ.

Передумали заморачиваться со скачкой шаблонов документов онлайн?

узнайте больше про куб сейчас

Автоматизациявыставления счета

Автозаполнение реквизитов покупателя по ИНН

Автопроверка правильности реквизитов банка по БИКу

Правильно настроенные формулы, в том числе по расчету НДС и Итого счета

Автоматическое формирование суммы прописью по итоговым цифрам суммы счета

Выгоды

Подготовка счета за 20 секунд

Отсутствие ошибок в счетах

Меньше времени на выставление счетов, и больше на бизнес

Увеличение скорости оплаты счетов

Автоматизацияотправки счета

Автоматическое прикрепление вашего логотипа в счет

Автоматическое прикрепление скана вашей подписи в счет

Автоматическое прикрепление в счет скана печати вашей компании

Отправка счета на e-mail покупателя

Выгоды

Отправка счета в 2 клика

Красивые и профессиональные счета

Можно выставлять счета с компьютера, планшета, смартфона

Не нужно распечатывать счет, ставить подпись, печать и сканировать перед отправкой

почему куб удобнее

Удобное выставление счетов онлайн

Моментальная отправка счетов на e-mail вашему покупателю

Контроль задолженности по каждому покупателю

Управленческая отчетность

Упорядоченное хранение всех ваших документов

Скидка 20% на бухгалтерское обслуживание от вашего бухгалтера

Передумали заморачиваться со скачкой шаблонов документов онлайн?

Нужна помощь по заполнению документов или консультация?

Получите помощь экспертов бухгалтеров по подготовке документов

НАПИШИТЕ ЭКСПЕРТУ

Загрузка...

kub-24.ru

Договор поставки услуг | CashDom

По договору поставки услуг исполнитель принимает на себя обязательство оказать по заданию заказчика услуги (выполнить определенные действия или произвести определенную деятельность), а заказчик обязуется эти услуги оплатить .

Договор возмездного оказания услугявляется возмездным, консенсуальным, двусторонним.

Субъекты договора по возмездному оказанию услуг; услугодатель (исполнитель) и услугополучатель (заказчик). Гражданский Кодекс не имеет каких-нибудь специальных требований в отношении субъектного состава обязательства по поставке услуг. Но для оказания отдельных типов услуг устанавливают специальные правила. Так, деятельность по оказанию медицинских, аудиторских услуг, услуг связи, и некоторых других подлежит обязательному лицензированию.

Договор поставки услуг, точнее его устная форма является однрим из самых древних в человеческом обществе договоров. Но специальные нормы, которые регулируют данную область человеческих взаимоотношений, возникли не так уж давно.

Особенности договора поставки услуг это:

— четкий личностный характер.

— специфичность услуги (объекта).

Особенности типового договора поставки услуг таковы, что предмет договора является услугой не направленной на создание чего-то материального, а на результат другого вида, а материальная сторона может сопутствовать главной цели. Типы услуг, которые возможно указать в данном договоре это, к примеру, услуги транспорта и связи, медицинские, информационные, многие другие. В договор поставки услуг должны быть обязательно включены список услуг, платежный график и задание. Сопутствующими документами, которые в себя включает договор оказания услуг юридическим или физическим лицом являются акт (приема и сдачи работ или услуг), отчеты исполнителя (включая и о расходах), добавочные протоколы и соглашения ( согласования разногласий).

Договор поставки услуг физическим лицом и договор поставки услуг юридическим лицом, по форме и сути не отличаются друг от друга.

Образец договора поставки услуг

Скачать образец договора поставки услуг в формате .doc

cashdom.ru

Счет-договор на поставку товара: образец

Представителям малого и среднего бизнеса наверняка приходилось сталкиваться с таким документом как счет-договор, бланк которого не утвержден на законодательном уровне. Данный документ объединяет в себе и счет и договор, он понятен для заполнения и не содержит лишней информации. Чаще всего его используют при совершении разовых покупок и оказании услуг с небольшими материальными рисками. Документ имеет юридическую силу. Скачать образец счета-договора можно в конце статьи.

Форма счета-договора

Счет-договор представляет собой письменное обязательство, в котором одна организация или ИП осуществляет передачу продукции другой в определенный срок. Сторона, получающая товары, обязуется оплатить их. Документ является одной из разновидностей договора купли-продажи, но так как он менее известен — на практике его используют реже. Предприниматели часто берут образец счет-договора за основу при составлении аналогичных документов в ходе своей хозяйственной деятельности.

В верхней части документа указывают сведения о продавце или исполнителе и покупателе (название юридического или физического лица, ИНН, банк получателя, номер расчетного счета). Далее прописывают основные сведения о товарах или услугах (наименование, цену, количество, общую стоимость). После этого указывают основные условия договора.

Счет-договор на поставку товара, выполнение работ или оказание услуг предполагает сочетание в одном документе:

всех существенных условий, которые должны присутствовать в договоре;
необходимых атрибутов, которые должны быть в счете на оплату

Документ можно оформить как соглашением с наличием подписей двух сторон, так и в виде оферты. Если выбран второй вариант, в текст документа необходимо указать, что оплата счета-договора означает согласие другой стороны на заключение контракта.

Сегодня практически каждый может найти и скачать счет-договор в интернете, а можно разработать собственную форму документа.

Что надо указать в документе?

Унифицированного образца счета-договора на поставку товара (выполнение работ) не существует. Поэтому стороны имеют право определять его содержание самостоятельно.

В бланке документа следует указать такие сведения:

наименование сторон;
ИНН, юридический адрес, банковские реквизиты поставщика;
предмет соглашения;
состав поставляемых товаров (работ, услуг), их стоимость;
срок действия соглашения;
порядок поставки;
порядок оплаты счета;
порядок урегулирования споров;
прочие условия (на усмотрение сторон).

При необходимости в документ можно добавить иные сведения, которые входят в обычный контракт (пункт о таре и упаковке товаров, форс-мажорных обстоятельствах, порядке уплаты штрафов и др.).

Выставление счета без договора

Для некоторых предпринимателей может быть актуальным вопрос: можно ли выставить счет без договора? Счет-договор является разновидностью договора купли-продажи; если стороны определили наименование поставляемого товара и его количество — условие о предмете договора можно считать согласованным. Счет без договора имеет юридическую силу в том случае, если в нем указаны все существенные условия соглашения. Выставление требования об оплате подтверждает факт свершения сделки между сторонами, данный момент должен быть оговорен в контракте.

Покупатель, совершивший оплату по счету без заключения договора, подтверждает свое согласие с условиями сделки. В судах такие действия сторон квалифицируются как разовая сделка.

Может ли счет быть выставлен раньше договора? Это зависит от условий заключенного соглашения. Но даже если продавец выставил требование об оплате на день раньше, чем был подписан контракт, это не будет являться нарушением. В соглашении необходимо указать, что его действие распространяется и на счет, выставленный ранее. Рекомендуется составить акт сверки.

Когда счет на оплату можно рассматривать как договор?

Является ли счет на оплату договором? В ГК РФ указано, что договорные отношения между субъектами предпринимательской деятельности считаются установленными, если счет на оплату товаров (работ, услуг) был оплачен покупателем (заказчиком). Это условие выполняется, даже если между организациями не был составлен контракт в письменной форме.

Для того чтобы определить является ли счет договором, следует изучить прописанные в нем условия. Полноценной офертой будет являться документ, в котором указаны подробные сведения о товаре, его стоимости, ставке НДС, сроки оплаты, данные о продавце и покупателе. На документе рекомендуется проставить подписи и ФИО должностных лиц и печати организаций. Только при соблюдении всех перечисленных условий счет является договором.

ГК РФ определены виды соглашений, при заключении которых замена счетом-договором не допускается. К ним относится: продажа недвижимости, предприятий, аренда зданий.

Документ всегда составляется в двух экземплярах и передается всем участникам сделки. Скачать бланк счета-договора можно по ссылке.

spmag.ru

Образец договора на поставку продукции

Договор поставки №

г. Красноярск

«__»____________ г.

ЗАО «Организация №1», именуемое далее Поставщик, в лице директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании устава, с одной стороны, и ООО «Организация №2», именуемое далее Покупатель, в лице Петрова Петра Петровича, действующего на основании устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется передать Продукцию в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить Продукцию в порядке и на условиях настоящего договора.

1.2. Количество, ассортимент, качество, комплектность, цена поставляемой Продукции, сроки, условия поставки и оплата устанавливаются Сторонами договора в спецификациях, которые будут являться неотъемлемыми частями настоящего договора с момента их письменного согласования сторонами.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена на Продукцию договорная, устанавливается в российских рублях и фиксируется в спецификациях. Изменение цены в одностороннем порядке не допускается и должно быть согласовано Сторонами в письменной форме.

2.2. Оплата за Продукцию производится в сроки и на условиях, указанных в спецификациях к настоящему договору, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.3. Покупатель возмещает Поставщику расходы по транспортировке Продукции от пункта отправления до пункта назначения в размере, указанном в спецификации. Транспортные расходы, указанные в спецификации, считаются согласованными Сторонами. Возмещение иных расходов (страхование груза в период транспортировки, монтажные работы и проч.) осуществляется по соглашению Сторон и указывается в спецификации. При этом Поставщик должен представить подтверждающие документы.

2.4. Поставщик, в течение 5 календарных дней, считая со дня отгрузки Продукции, в установленном законодательством порядке выставляет Покупателю счет-фактуру вместе с товарной накладной.

2.5. По окончании календарного месяца Покупатель направляет Поставщику акт сверки расчетов за истекший месяц, который Поставщик в течение 5 календарных дней со дня получения обязан рассмотреть, подписать, скрепить круглой печатью и направить Покупателю. При несогласии с актом сверки Поставщик подписывает и направляет Покупателю в те же сроки акт сверки вместе со своими разногласиями.

2.6. Моментом исполнения обязательств Покупателя по оплате Продукции признается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

2.7. Покупатель вправе получать скидки и бонусы на поставляемую Продукцию в установленных Поставщиком случаях.

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

3.1. Поставка Продукции осуществляется в сроки, по реквизитам и транспортом, согласованными сторонами в спецификациях.

3.2. Поставщик организовывает транспортировку Продукции от станции (пункта) отправления до станции (пункта) назначения, в том числе: заказывает у перевозчика вагоны (цистерны, контейнеры, иное транспортное средство), заполняет перевозочные документы, производит расчеты с перевозчиком и сдает Продукцию перевозчику для транспортировки либо доставляет Покупателю собственным транспортом.

3.3. Обязанность Поставщика передать Продукцию считается исполненной в момент вручения Продукции Покупателю. Факт передачи Продукции Покупателю подтверждается товарной накладной (товарно-транспортной накладной).

3.4. В течение 3 (трех) календарных дней с момента отгрузки Продукции Поставщик обязан по телефону и по факсу известить Покупателя об отгрузке Продукции.

3.5. В случае неполучения Продукции в установленный договором и спецификацией срок, и письменного уведомления (по факсу и телеграммой) грузополучателем об этом Покупателя и Поставщика, Поставщик обязан провести поиск неполученного груза, за исключением случая выборки Продукции со склада Поставщика (далее — самовывоз).

3.6. В случае самовывоза Поставщик обязан заблаговременно до окончания срока поставки письменно известить Покупателя о готовности Продукции к выборке. Покупатель обязан вывезти Продукцию в течение 15 календарных дней с момента получения письменного уведомления.

3.7. Поставщик обязан подготовить Продукцию к передаче Покупателю: затарить (упаковать) надлежащим образом, обеспечивающим ее сохранность при перевозке и хранении, а также идентифицировать Продукцию в соответствии с действующим законодательством.

3.8. Право собственности на Продукцию переходит к Покупателю в момент получения Продукции от транспортной организации либо в момент получения Продукции непосредственно от Поставщика в зависимости от способа доставки. Риск случайной гибели или случайного повреждения Продукции переходит на Покупателя с момента перехода на последнего права собственности.

4. ТАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА ПРОДУКЦИИ

4.1. Продукция поставляется в таре и упаковке, соответствующих стандартам, техническим условиям, указанным в спецификациях.

4.2. Продукция должна быть упакована в тару, обеспечивающую надлежащую сохранность Продукции от всякого рода повреждений, полной или частичной утраты при транспортировке, и отвечающую требованиям, предъявляемым к таре и упаковке данного вида.

4.3. Срок возврата порожней тары указывается в спецификациях (если тара является возвратной).

4.4. На тару (упаковку) Продукции должна быть нанесена маркировка в соответствии с требованиями законодательства РФ.

5. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ

5.1. Качество и комплектность поставляемой Продукции должны соответствовать стандартам и техническим условиям, действующим на момент подписания спецификаций. Стороны в спецификациях могут устанавливать повышенные требования к качеству Продукции в соответствии со ст. 469 Гражданского кодекса РФ.

5.2. Качество поставляемой Продукции должно подтверждаться паспортом, выдаваемым заводом-изготовителем, и (или) сертификатом соответствия, и гарантируется Поставщиком. Поставщик обязуется представить Покупателю копии указанных документов, а оригинал направить вместе с Продукцией. Документы предоставляются на русском языке. В случае составления документов на иностранном языке, Поставщик обязан предоставить нотариально заверенный перевод на русский язык.

5.3. Приемка Продукции по качеству и количеству производится в соответствии с условиями договора, спецификаций и действующим законодательством.

5.4. Гарантийный срок качества на Продукцию: один год, но не менее гарантийного срока, установленного заводом-изготовителем. Более длительный гарантийный срок на Продукцию Стороны вправе установить в спецификации. Гарантийный срок начинает течь с момента передачи Продукции Покупателю, если иное не предусмотрено гарантийным талоном, паспортом, сертификатом качества или иными документами.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

6.1. При просрочке поставки Продукции Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от цены не поставленной в срок Продукции за каждый календарный день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от выполнения обязательств в натуре.

6.2. При недопоставке Продукции Поставщик по требованию Покупателя производит допоставку Продукции в согласованные сторонами сроки, либо по требованию Покупателя возвращает уплаченный аванс, а также возмещает убытки и уплачивает пени в соответствии с пунктом 6.1 настоящего договора.

6.3. За просрочку оплаты поставленной Продукции Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей в период просрочки.

6.4. В случае поставки Продукции ненадлежащего качества Поставщик по требованию Покупателя в срок, указанный в требовании, обязан устранить недостатки или произвести замену Продукции. В случае нарушения срока, установленного в требовании Покупателя, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от цены поставленной Продукции ненадлежащего качества за каждый календарный день просрочки.

6.5. В случае поставки контрафактной Продукции Поставщик по требованию Покупателя в срок, указанный в требовании, обязан произвести замену Продукции за свой счет, а также уплатить Покупателю штраф в размере 30 % от цены Продукции. В случае нарушения срока, установленного в требовании Покупателя, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от цены поставленной Продукции ненадлежащего качества за каждый календарный день просрочки.

6.6. В случае поставки некомплектной Продукции Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 5% от цены Продукции, а также по требованию Покупателя в срок, указанный в требовании, обязан доукомплектовать Продукцию или заменить ее комплектной Продукцией. В случае нарушения срока, установленного в требовании Покупателя, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от цены Продукции за каждый календарный день просрочки. При этом срок исполнения обязательств Покупателя по оплате некомплектной Продукции переносится соразмерно сроку доукомплектования Продукции или ее замены Поставщиком. Размер штрафа может быть увеличен Сторонами в спецификации.

6.7. В случае одностороннего отказа Поставщика от исполнения договора Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 10% от цены не поставленной Продукции. При этом Покупатель вправе взыскать с Поставщика убытки, вызванные отказом Поставщика от исполнения обязательств. Размер штрафа может быть увеличен Сторонами в спецификации.

6.8. В случае обнаружения некомплектности Продукции, недопоставки, не соответствия Продукции установленным требованиям по качеству, иного ненадлежащего исполнения обязательств Поставщиком Покупатель направляет Поставщику требование о направлении в указанный срок уполномоченного представителя для проведения осмотра, составления двустороннего акта, решения вопроса об устранении выявленных нарушений. Срок для направления представителя указывается Покупателем с учетом местонахождения Поставщика.

6.9. При отказе Поставщика направить своего представителя или неприбытии его в установленный срок Покупатель вправе составить соответствующий акт самостоятельно либо с привлечением представителя сторонней организации. В этом случае Поставщик теряет право оспаривать наличие обнаруженных Покупателем некомплектности, недопоставки, не соответствия Продукции установленным требованиям по качеству и иного ненадлежащего исполнения обязательств Поставщиком.

6.10. В случае ненадлежащего оформления счетов-фактур, а также несвоевременного их предоставления, вследствие чего сумма налогов на добавленную стоимость не будет принята к вычету (возмещению) налоговыми органами из бюджета, Поставщик возмещает Покупателю убытки, вызванные таким незачетом налога из бюджета.

6.11. Все возникающие между Сторонами споры решаются путем переговоров. При не достижении соглашения все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

7.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые сторона не может оказывать влияния и за возникновение которых не несет ответственности, а именно: пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, а также войны, военные операции, запретительные акты органов законодательной и исполнительной власти, а также другие обстоятельства, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации отнесены к обстоятельствам непреодолимой силы, препятствующие выполнению сторонами обязательств по настоящему договору.

7.3. При наступлении указанных в пункте 7.2 настоящего договора обстоятельств сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана в кратчайший срок (не позднее 14 календарных дней) известить о них другую сторону в письменном виде. Наступление таких обстоятельств должно быть подтверждено справкой уполномоченных государственных органов РФ. Не извещение или несвоевременное извещение лишает Сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание, освобождающее от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему договору.

7.4. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается на время, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы.

7.5. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более одного месяца, каждая из сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения договора без возмещения убытков.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до выполнения сторонами всех своих обязательств.

8.2. Покупатель вправе проверять процесс организации поставки по договору, в том числе по вопросам охраны окружающей среды, при этом Стороны должны предварительно согласовать предмет и условия проверки не позднее 10 (десяти) календарных дней до предполагаемой даты проведения такой проверки.

8.3. Поставщик обязан по письменному запросу Покупателя в течение 3-х дней предоставить сведения о наличии и квалификации должностных лиц, ответственных за соблюдение законодательных требований в области охраны окружающей среды.

8.4. В ходе исполнения обязательств по настоящему договору Поставщик обязан руководствоваться Экологической политикой и значимыми экологическими аспектами Покупателя.

8.5. Покупатель обязуется проинформировать Поставщика о содержании своей Экологической политики и значимых экологических аспектах.

8.6. Настоящий договор, все изменения и дополнения, в том числе и спецификации к нему, оформляются сторонами в письменном виде путем составления и подписания единого документа, либо обмена письмами. При этом стороны допускают факсимильное воспроизведение подписи уполномоченных лиц и печатей сторон с последующим обязательным обменом подлинными экземплярами по почте.

8.7. Полномочия лиц, подписывающих документы от имени сторон, должны быть подтверждены учредительными документами или доверенностью.

8.8. В случае не соблюдения одной из сторон срока направления какого-либо из документов (в том числе из указанных в п.5.2 настоящего договора), имеющего отношение к настоящему договору, другая сторона вправе приостановить исполнение своих обязательств по договору до получения соответствующих документов.

8.9. Настоящий договор составлен и подписан в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

8.10. Ни одна из Сторон не вправе уступать свои права и обязанности по настоящему договору без получения письменного согласия противоположной Стороны.

8.11. В случае изменений в цепочке собственников Поставщика, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Поставщика последний представляет Покупателю информацию об изменениях по адресам электронной почты [email protected] в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами.

8.12. Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае неисполнения Поставщиком обязанности, предусмотренной пунктом 8.11 настоящего договора. В этом случае настоящий договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком письменного уведомления Покупателя об отказе от исполнения договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ПОСТАВЩИК:

ЗАО «Организация №1»Юридический адрес:660000, г. Красноярск, ул. Рабочая, д.15Фактический адрес:660000, г. Красноярск, ул. Рабочая, д.15ИНН 2460025720 КПП 240401001

Директор_____________И.И. Иванов

«01» декабря 2018 г.

ПОКУПАТЕЛЬ:

ООО «Организация №2»Юридический адрес:660012, г. Красноярск, ул. Центральная, д.54Фактический адрес:660012, г. Красноярск, ул. Центральная, д.54ИНН 2450025360 КПП 240401001

Директор_____________П.П. Петров

oformitely.ru

Образцы договоров: Образец договора поставки (самовывоз)

Договор поставки

г. Москва «__» _____________2015 г.

ООО "Иванов", именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Иванова И.И., действующего на основании Устава предприятия, с одной стороны, и ООО "Петров" в лице директора Петрова П.П., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется по заявке Покупателя изготовить и поставить, а Покупатель принять от него и оплатить: _____________________________________.

1.2. Количество, ассортимент, цена Товара указываются в спецификации, накладных, счетах-фактурах на каждую партию поставляемого Товара. Названные документы являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Риски, связанные с Товаром, до приемки Товара Покупателем несет Поставщик. После приемки Товара и подписания товарных накладных риски, связанные с Товаром, несет Покупатель.

1.4. Работы по изготовлению Товара выполняются по месту нахождения Поставщика: 1111111, г. Москва, ул. Энгельса, д. 111.

1.5. Цена поставки включает в себя стоимость Товара, НДС, стоимость тары и упаковки.

2. Порядок и сроки поставки

2.1. Доставка Товара осуществляется самовывозом.

2.2. Срок поставки – в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты согласования сторонами заявки в письменном виде на основании Спецификации (Приложение № 1).

2.3. Обязанности Поставщика по поставке Товара считаются исполненными с момента подписания товарных накладных и передачи Товара Покупателю.

2.4. Проверка качества, количества, ассортимента, а также упаковки (тары) производится Покупателем в месте доставки Товара. Покупатель обязан известить Поставщика о нарушении Договора поставки по количеству, ассортименту, таре или упаковке Товара в течение 5 (пяти) дней со дня поставки Товара. Претензии по качеству Товара принимаются Поставщиком в течение всего срока годности Товара. В случае возврата Товара или его части из-за недостатков по вине Поставщика, транспортные расходы, связанные с поставкой и возвратом Товара, относятся на счет Поставщика.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Поставщик принимает на себя следующие обязательства:

3.1.1. Обеспечить выполнение заказа надлежащим образом и в надлежащий срок.

3.1.2. Поставить Товар надлежащего качества, комплектации и количества.

3.1.3. Передать вместе с Товаром следующие документы, относящиеся к нему:

- договор;

- счет – фактуру;

- товарную накладную;

- сертификат соответствия;

- регистрационное удостоверение лекарственного препарата для ветеринарного применения.

3.1.4. В случае нарушения сроков поставки Товара Поставщик обязан выплатить пеню в размере 0,1 % от стоимости Товара за каждый день просрочки.

3.2. Покупатель принимает на себя следующие обязательства:

3.2.1. Своевременно обеспечить Поставщика всеми необходимыми документами.

3.2.2. Произвести оплату за Товар в надлежащие сроки.

4. Порядок расчетов

4.1. По настоящему договору Покупатель осуществляет предоплату в размере 100% платежными поручениями.

4.2. Оплата по настоящему Договору производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 3-х рабочих дней с момента выставления счета. Товар поставляется в течение 15-ти календарных дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Датой поставки Товара считается дата передачи Товара Покупателю и подписание товарной накладной, согласно п. 2.3. Договора.

5. Срок действия договора

5.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу, и действует с момента подписания до "__" _____ 20___ года.

6. Разрешение споров

6.1. Споры, возникающие в процессе исполнения настоящего договора, рассматриваются в установленном порядке арбитражным судом по месту нахождения истца. До предъявления иска обязательно предъявление претензии, срок рассмотрения которой 10 дней со дня получения.

7. Форс – Мажор

7.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств, если это неисполнение является следствием наводнения, пожара, землетрясения и других стихийных бедствий или военных действий, возникших после заключения настоящего Договора.

7.2. Сторона, исполнение обязательств которой стало невозможно из-за форс-мажорных обстоятельств, должна сообщить об этом в письменной форме другой Стороне в течение 10 (десяти) календарных дней после их возникновения.

7.3. Достаточным условием подтверждения форс-мажорных обстоятельств является документ, выданный Торгово-промышленной палатой.

7.4. Если эти обстоятельства будут продолжаться свыше шести месяцев, то каждая Сторона имеет право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору с возмещением возможных убытков.

8. Прочие условия

8.1. Все условия, не оговоренные в настоящем договоре, регулируется Гражданским законодательством РФ.

8.2. Настоящий договор, приложения, изменения и дополнения к договору, и иные юридически значимые документы, переданные посредством почтовой, телефонной (по факсу), электронной или иной связи, признаются действительными и имеют юридическую силу до момента их замены на оригинал.

8.3. Настоящий договор и приложения к нему составлены в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9. Адреса и реквизиты сторон

obrazetsdogovora.blogspot.com

Пример агентского договора оказания услуг по приобретению и доставке товара

г. Москва «__»_______ 20__ года

Открытое акционерное общество «_______», именуемое в дальнейшем "Принципал", в лице Генерального директора ___________, действующего на основании Устава, с одной стороны,

и Закрытое акционерное общество «___________», именуемое в дальнейшем "Агент", в лице Генерального директора ___________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий агентский договор о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА1.1. По настоящему Договору Принципал поручает, а Агент берет на себя обязательство в соответствии с условиями Договора совершить от своего имени, но за счет Принципала и за вознаграждение, фактические и юридические действия, связанные с приобретением для Принципала указанного в п.1.2. товара и доставкой приобретенного товара непосредственно Принципалу или указанному им лицу. Агент приобретает Товары указанного Принципалом иностранного поставщика (далее Поставщик).1.2. В рамках настоящего Агентского договора Агент приобретает и передает Принципалу товар согласно дополнительным соглашениям, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.1.3. Товар приобретается Агентом и передается Принципалу партиями, срок поставки каждой партии, ассортимент, количество и качество товара в каждой партии, а так же его стоимость и условия поставки согласно ИНКОТЕРМС-2000 оговариваются Сторонами путем подписания Дополнительных соглашений (являющихся неотъемлемой частью настоящего Агентского договора). Согласование Дополнительных соглашений производится Сторонами не позднее 5 дней до даты отгрузки конкретной партии товара.1.4. Право собственности на товар переходит к Принципалу с момента его получения Агентом или уполномоченным им лицом.

A. ПРИЕМКА И ПРОВЕРКА ТОВАРАA.1. Проверка Товара должна осуществляться Агентом или уполномоченным, со стороны Агента, на это лицом, исключительно по количеству грузовых мест и согласно маркировке в момент приемки Товара Агентом от Поставщика. В случае обнаружения расхождений в количестве грузовых мест, принятие Товара должно быть прекращено до соответствующих указаний Принципала.А.2. Проверка Товара по количеству производится в момент принятия Товара Принципалом от Агента. Агент не отвечает перед Принципалом за неисполнение Поставщиком сделки, заключенной с ним за счет Принципала (в том числе за ассортимент, качество, количество товара внутри грузовых мест), кроме случаев, когда Агент не проявил необходимой осмотрительности в выборе этого Поставщика, либо принял на себя ручательство за исполнение сделки (делькредере).

II. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН2.1. Для выполнения поручения, указанного в п. 1.1 настоящего Агентского договора, Агент принимает на себя следующие обязательства:2.1.1. Исполнять данное ему поручение в соответствии с указаниями Принципала.2.1.2. Приобретать товар, оговоренный в Дополнительных соглашениях, указанных в п. 1.3. Договора.2.1.3. За счет полученных от Принципала средств оплатить товар, в соответствии с условиями настоящего Агентского договора и на основании Дополнительных соглашений к нему.2.1.4. Принимать товар в установленном соответствующим Дополнительным соглашением порядке и месте.2.1.5. Получить лицензию или иное официальное разрешение, необходимое для ввоза товара на территорию Российской Федерации, а также выполнить в качестве декларанта и оплатить все таможенные формальности, необходимые для выпуска товара для внутреннего потребления.2.1.6. Согласно принятым обязательствам производить оплату расходов по Товару, связанных с его приобретением, перевозкой, страхованием, грузовой обработкой, комиссионными отчислениями банку, понесенными на территории страны Агента, по уплате налогов, пошлин и иных официальных сборов, в том числе по выполнению таможенных формальностей в стране ввоза от своего имени и за счет Принципала.2.1.7. Нести все риски, связанные с утратой, недостачей или повреждением товара с момента, когда он передан ему Поставщиком до момента передачи Товара Принципалу, в соответствии с условиями Агентского договора и Дополнительного соглашения в пределах ответственности перевозчика согласно соответствующим международным конвенциям. В случае если Товар застрахован, нести риски в соответствии с условиями договора страхования, заключенного Агентом в интересах Принципала.2.1.8. По исполнении поручения представлять Принципалу Отчет Агента о расходах, являющийся актом приемки-передачи. В случае возникновения расходов по исполнению поручения после предоставления Отчета Агента, представлять Принципалу дополнение к Отчету Агента.2.1.9. Предоставить в качестве документов, подтверждающих понесенные Агентом за счет Принципала расходы, исключительно: копию Грузовой Таможенной Декларации с подтверждением уплаты таможенных платежей и оригиналы счетов-фактур, перевыставленных Агентом на расходы, понесенные за счет Принципала. По запросу Принципала предоставлять копии первичных документов.2.1.10. По поставкам, осуществляемым во исполнение настоящего Агентского договора, приобретает права, кроме права собственности, и несет обязательства Агент.2.2. В рамках настоящего Договора Принципал принимает на себя следующие обязательства:2.2.1. Снабжать Агента всей важной для него текущей информацией, необходимой для совершения сделок, в том числе определить Поставщика товара, а также согласовать с Поставщиком все необходимые и существенные характеристики товара. Стороны договорились, что Принципал гарантирует информацию о товаре, предоставленную Агенту в Дополнительном соглашении, и несет полную материальную ответственность за все убытки, понесенные Агентом в связи с недостоверностью указанной информации, в том числе штрафы, уплачиваемые Агентом в рамках привлечения его к административной ответственности, доначисленные таможенные платежи, налоги и пени.2.2.2. В установленные в соответствующих Дополнительных соглашениях сроки, перечислять на счет Агента средства для оплаты:а) за приобретаемые Агентом Товары, в соответствии с условиями оплаты, определяемыми Сторонами на каждую партию Товара в Дополнительном соглашении. Курсовые разницы, связанные с покупкой валюты для оплаты Товара или услуг, относятся на Принципала.б) таможенных платежей, рассчитанных предварительно, исходя из таможенной стоимости, по нормам законодательства, действующим на момент подписания Дополнительного соглашения на данную партию Товара.в) транспортировки Товара с момента его отгрузки до передачи Принципалу и согласованные в Дополнительном соглашении на каждую партию Товара, в размере рассчитанной предварительно суммы, исходя из Дополнительных Соглашений.г) уплаты комиссии и сборов за конвертацию этих средств в иностранную валюту в размере суммы рассчитанной предварительно исходя из Дополнительного соглашения.д) страховой премии, в размере, утвержденном в соответствующих Дополнительных соглашениях.2.2.3. Окончательное возмещение расходов Агента производится Принципалом не позднее 2 дней после принятия отчета Агента по данной партии Товара.2.2.4. Принять от Агента приобретенный в рамках Агентского договора Товар по количеству и качеству, осмотреть его и известить Агента без промедления об обнаруженных в этом Товаре недостатках. В случае не представления претензии по количеству Товара в течение 2 рабочих дней, Товар считается принятым Принципалом.2.2.5. Принять Отчет Агента. В случае наличия возражения по Отчету, должен сообщить о них письменно Агенту в течение 5 рабочих дней со дня получения Отчета. В противном случае Отчет, при отсутствии иного соглашения, считам.2.2.6. Дополнительно возместить расходы Агента, произведенные сверх предварительно согласованных в Дополнительном соглашении сумм, в случае, если данные расходы возникли по независящим от Агента обстоятельствам, на которые Агент не мог повлиять.2.2.7. В случае, если расходы Агента окажутся ниже сумм, согласованных с Принципалом в Дополнительном соглашении и перечисленных им, то дополнительная выгода признается вознаграждением Агента.2.2.8. В случае, когда таможенные органы принимают решение о выпуске товаров в свободное обращение под обеспечение уплаты таможенных платежей на период проверки и подтверждения таможенной стоимости Товара, Принципал перечисляет на счет Агента денежные средства, необходимые для внесения в таможенные органы такого обеспечения в сумме и на основании предоставленного Агентом таможенного расчета обеспечительного платежа. Обеспечительный платеж должен быть перечислен на счет Агента не позднее 1 рабочего дня после получения Принципалом соответствующего расчета, в противном случае, все расходы, связанные с хранением товара в зоне таможенного контроля относятся на Принципала. Обеспечительный платеж подлежит возврату Принципалу не позднее одного рабочего дня после возврата данного обеспечения на расчетный счет Агента.2.3. Стороны настоящего Агентского договора согласились, что страхование товара с момента его отгрузки и до поступления на склад Принципала осуществляет Агент в интересах Принципала.2.4. Стороны договорились, что несут самостоятельную ответственность за наличие у них сертификатов соответствия, лицензий и других разрешительных документов на осуществление деятельности в рамках Договора.

III. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.3.1. Расчеты между Агентом и Принципалом:3.1.1. Вознаграждение Агента определяется процентной ставкой, установленной от стоимости приобретаемого товара или фиксированной суммой, и согласовывается в Дополнительном соглашении.3.1.2. Расходы Агента, производимые в интересах Принципала, не включаются в стоимость вознаграждения и возмещаются отдельно.3.1.3. Все расчеты между Агентом и Принципалом по настоящему Агентскому договору производятся согласно выставленному Агентом счёту путем безналичного перевода денежных средств Принципала на счет Агента. Расчеты производятся в сроки, оговоренные в Дополнительных соглашениях.

и т.д…

Бесплатный для скачивания и применения типовой бланк и образец агентского договора оказания услуг по приобретению и доставке товара доступен в прикрепленном файле.

uristhome.ru